|
#建設(shè)工程房地產(chǎn)案例研習(xí)# 問題的提出:承包人抗辯工期未延誤,，應(yīng)如何舉證,？ 關(guān)鍵詞:工期延誤 順延 舉證 思路:承包人抗辯工期會(huì)延誤，應(yīng)提交施工合同約定申請(qǐng)確認(rèn)工期延誤的報(bào)告及工程簽證等相關(guān)證據(jù),，否則抗辯不成立。 參考裁判要旨:建設(shè)工程施工合同約定的工期為240天,，原審法院根據(jù)當(dāng)事人提供的證據(jù),，結(jié)合當(dāng)事人合同約定的影響施工因素及工期可順延條件，認(rèn)定鴻圣公司工期順延341天,，具有事實(shí)與合同依據(jù),，按照合同關(guān)于工期延誤約定的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，判定鴻圣公司償付341萬元工程逾期違約金,，符合我國《合同法》的相關(guān)規(guī)定,，鴻圣公司上訴提出工期延長畏雙雄公司拖欠工程進(jìn)度款以及工程變更增加所致，缺乏依據(jù),，不予采納,。 案例索引:臺(tái)州市黃巖雙雄塑膠有限公司與臺(tái)州市黃巖鴻圣建設(shè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案 浙江省高級(jí)人民法院(2008)民一終字第295號(hào)民事判決書 |
|
|
